②承包人在已标价工 程 量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单 价跌幅以基 准 价格为基础超过 10 %时材，料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超 过 10 %时， 其超过部分据实调整。 ③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价

的：专用合同条款合同履行期间材料 单价涨跌幅以基准单价为基础超过 ± 10 %时， 其超过部分据实调整。第 3

种方式 ：其他价格调整方式： / 。

12. 合同价格、计量与支付

1 2.1 合同价格形式

1 、单价合同。

综合单价包含的风险范围： 除钢材、电缆、水泥、商品砼价格调整外的一切风险 。

风险费用的计算方法： / 。

风险范围以外合同价格的调整方法： / 。

2 、总价合同。

总价包含的风险范围： / 。

风险费用的计算方法： / 。

风险范围以外合同价格的调整方法： / 。

3、其他价格方 式： / 。

1 2.2 预付款

1 2.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： 按合同价的 10% 。

预付款支付期 限 ： 按合同约定 。

预付 款扣回的方式： 第一期进度款扣回 。

1 2 .2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： 预 付款扣回时 。

预付款担保 的形式为： 保函或现金 。

1 2.3 计量

1 2.3.1 计量原则

工程量计算规则 ： ( 1) 《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013) 》、《房屋建筑与装饰工程工程量计 算规范 GB 50854-2013 》、《安装工程工程量计算规范 GB50586-2013 》、《湖南省市政工程消耗量标准及 其 配套解释文件 (2020) 46 号文》及其他相关规范； (2)国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法湘 建价 [2020]56 号； (3)企业定额， 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额； (4)招标文件、工程量 清 单 及 其补充通知、答疑纪要； (5) 建设工程设计文件及相关资料； (6) 施工现场 情况、工程特点及拟

定的投标 施 工组织设计或施工方案； (7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料； (8) 市场价格信息或工 程造 价 管理机构发布的工程造价信息； (9) 其它的相关资料； (10) 土石方运输凭税务发票结算，渣土运输按 邵政纪 [2015]39 号文《 邵 东县人民政府关于规范渣土车管理工作的县长办公室会议纪要》执行 。

12.3. 2 计量周期

关 于计量周期的约定： 承包人应于每季末月 25 日前，向监理工程师提交已完工程量的报告 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单 价 合同计量的约定 ： 1)双方约定工程进度款支付的具体时间和金额： 按三个月为一个周期支付 进 度款 。

a 、 承 包 人应于每周期末月 25 日前， 向监理工程师提交已完工程量的报告。监理工程师收到报告后 7 天内按 设计施工图纸核实已完工程量 (以下称计量)，并在计量前 24 小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并 派 人参 加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程进度款支付的依据。支付比例为该阶段已 完合格 工 程量的 80% (不含绿色施工安全防护措施费绿，色施工安全防护措施费依据本合同专用条款 6.1.6 约 定专款专用 )。

b 、 竣工验收合格并完成审计工作十日内支付至结算总价的 97% (按财政资金到位情况进行支付；)

C 、 工程施 工 过程中出现的单项重大设计变更及单项签证增加的费用超过 100 万的随当期进度款同期支付。 未达 到此标准的设计变更及签证不作为工程进度款的支付依据， 待工程竣工验收完成，结算后予以支付。

D 、 工程全部完工， 经监理人、代建单位和建设单位预验收合格后，支付至已完工程量的 8 5%；

E 、工程全部完工后， 经发包人及相关主管检测部门验收合格 后，按审计报告及竣工资料 (竣工资料捌套， 其 中交市城建档案馆的， 需出具市城建档案馆的合格收条， 和工程款相应税务发票 ) 付至结算总价的 97％； F 、 结 算 价的 3%尾款作为保修金，单体工程交付使用满两年后，返还结算金额的 1.5%；单体工程交付使用满三年后， 返还结算金额的 0.5%； 单体工程交付使用满四年后，返还结算金额的 0.5%；单体工程交付使用满五年，并 且所有事项进 行完毕后， 无任何质量问题，支付剩余保修金。保修期间发生的应由承包人承担的与质量有关 的罚款和其他应扣费用应在支付保修金时一 并扣除。保修期自单项建筑工程竣工验收或交付使用之日起计算。 G 、 在 支付预付款时承包人提供相关保险单复印件，原件备查。

1 2.3.4 总价合同的计

关于总价合同计量的约定： / 。

12.3.5 总价合同采用支付分 解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： / 。

1 2.3.6 其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序： 。

1 2.4 工程进度款支付

1 2.4.1 付款周期

关于付款周期的 约 定： 工程进度款支付， 进度款按当期完成投资额 (经甲方审核的合同内完成工程量为准)的 8 0%支付，工程竣工后支付的进度款总金额不超过合同总价的 85%，施工单位递交甲方认可的合同竣工结算资料 后，拨付至合 同金额的 90%，工程竣工验收合格， 结算金额经甲方审核后付至审核后造价的 97%。支付阶段进 度 款 时， 施工单位须完备过程施工资料并提供等额的建筑工程税票。签证变更增加的价款， 一般不支付进度款， 随竣工价款一并支 付 ;确需支付进度款的， 应当签订补充协议， 结算审核前总支付额不得超过 90%。

1 2.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： / 。

1 2.4.3 进度付款申请单的提交

(1)单价合同进度付款申请单提交的约定： / 。

(2)总价合同进度付款申请单提交的约定： / 。

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。

12.4.4 进度款审核和支 付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限： 收到付款申请单后 2 天内 。

发 包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 收到审计确认的付款申请单后 3 个工作日内 。

(2 ) 发包人支付进度款的期限： 签发进度款支付证书后 7 个工作日按已完成工程量的 80%支付 。 发包人逾

期支付进度款的违约金的计算方式： / 。

12.4.6 支付分解表的编 制

2、总 价 合同支付分解表的编制与审批： / 。

3、 单 价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： / 。

1 3. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验 收

1 3 .1.2 监理人不能按时进行验收时， 应提前 48 小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过： 48 小时。

1 3.2 竣工验收

1 3.2.2 竣工验收程序

关 于竣工验收程序的约定： 按通用条款执行 。

发包 人 不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： / 。

1 3.2.5 移 交、接收全部与部分工程

承 包人向发包人移交工程的期限： 在颁发工程接收证书后 7 天内完成工程的移交 。 发包人未按本合同约 定接收全部或 部 分工程的，违约金的计算方法为： 执行通用条款 。承包人未按时移交工程的， 违约金的计

算 方法为： 执行通用条款 。

1 3.3 工程试车

1 3.3.1 试车程序

工 程 试车内容： / 。

(1) 单机无负荷试车费用由 承包方 承担 ；

(2) 无负荷联 动试车费用由 承包方 承担。

1 3.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： / 。

1 3.6 竣工退场

1 3.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 执行通用条款 。

1 4. 竣工结算

14.1 竣工结算申 请

承包人 提交竣工结算申请单的期限： 竣工验收合格后 28 天内 。

竣工结算申请单应 包 括的内容： (1)竣工结算报送价格； (2)发包人已支付承包人的款项； (3)应扣留的质 量 保 证金； (4)发包人应支付承包人的合同价款 。 1 4.2 竣工结算审核

发 包人审批竣工付款申请单的期限： 监理工程师在收到承包人递交的竣工结算报告及完整的结算资料后 30 天 内进行核实后由代建单位详细复核， 由本项目跟踪审计咨询公司进行审查，审计咨询公司在收到监理 认可的 工 程结算书后 90 天内审查完毕， 给予审查意见， 审查意见经发包人及承包人认可后， 出具工程造价咨询审查报 告 ， 三方 (发包人、承包人、审计单位) 确认的审计结果作为最终结算的依据。项目竣工结算审减超过 8% 以 上部分计取的审核绩效费用由施工单位自行负责， 结算审减率超过 15%的，给与施工单位审减 10%的罚款。

发包人完成竣工付款的期限： 三方确认的审 计结果出具后 30 天内 。

关于竣 工 付款证书异议部分复核的方式和程序： 执行通用条款 。

1 4.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承 包 人提交最终结清申请单的份数： 陆份 。

承 包人提交最终结算申请单的期限： 在缺陷责任期终止证书颁发后 7 天内 。

14 . 4.2 最终结清证书和支付

(1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 收到承包人提交的最终结清 证书 14 天 内 。

(2) 发包人完成支付的期限： 颁发最终结清证书 7 天内 。

15. 缺陷责任期与保 修

1 5.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具 体期限： 2 年 (自单位工程验收合格之日起算 )。

1 5.3 质量保证金

关 于 是否扣留质量保证金的约定： 3% 的签约合同价 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提

供履约担保的， 发 包人不得同时预留工程质量保证金。

1 5 .3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2 种方式 ：

(1 ) 质量保证金保函，保证金额为： / ；

( 2) 3 %的工程款；

(3)其他方式 : / 。

15.3.2 质量保证金的扣 留

质 量保证金的扣留采取以下第 1 种方式：

(1 ) 在支付工程进度款时逐次扣留， 在此情形下， 质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及

价 格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时 一次性扣留质量保证金；

(3) 其他扣留方式 : / 。 关于质量 保 证金的补充约定： / 。

15.4 保 修

1 5.4.1 保修责任

工 程 保修期为： 见《工程质量保修书》 。

1 5.4.3 修复通知

承包人收到保修通 知 并到达工程现场的合理时间： 发包人可以口头通知承包人并在口头通知后 48 小时内书 面 确认，承包人应在 48 小时期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏；紧急情况必须于 12 小时内到达。若承包 人未按约定时间 达 到现场并修复缺陷或损坏， 则发包人有权自行或委托第三方进行修复缺陷或损坏，因此产 生的维修费用 或损失经跟踪审计咨询公司确认后，发包人有权在未经承包人同意的情况下自行从结算款或质 量保证金中扣除该修复缺陷或损坏所产 生的费用 。

1 6. 违约

1 6.1 发包人违约

1 6.1.1 发包人违约的情形

发 包 人违约的其他情形： / 。

1 6.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法 ：

(1)因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任： / 。

(2 ) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： / 。

(3) 发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第(2) 项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违 约 责 任 ： / 。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约 定， 或因发包人原因导致交货日期延

误或 交 货地点变更等 情况的违约责任： / 。

( 5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： / 。

(6) 发包人无正当理由 没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： / 。

(7) 其他： / 。

1 6.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项〔发包人违约的情形 〕约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合

同目 的不能实现的，承包人有权解除合同。

1 6.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情 形

承包人违约的其他情形： (1) 在工程施工期间， 承包人应及时整理和安排机械、材料、工具、垃圾等， 工 程施工中每个楼层的多余材料、垃圾严禁从高空直接向下抛物 。否则每发现一次，承包人向发包人支付违约 金 2 0 00 元/次。 (2)在工程施工过程中或工程移交一年内， 由于承包人责任出现工程质量缺陷、安全文明事 故等社会不良影响，承包人向发包人支付违约金人民币 2-10 万元； 受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关 部 门的 通 报批评， 每曝光一次或被政府有关部门通报批评一次，承包人向发包人支付违约金人民币 10 万元。 (3) 工序验 收 严格按照 三检制 和上道工序验收不合格严禁进入下道工序 的原则实施，如发现违反上述原则， 发包人有权 对 承包人罚款 200— 1000 元/次。分部分项工程达到隐蔽条件，承包人自检合格后，须在验收前 24 小时通知发包人 和 监理，并提供有关自检合格资料， 经发包人、监理验收合格并签字后方可进行隐蔽。若发 现承包人在验收合格后到 隐 蔽施工前，对合格部分做任何改动， 应重新进行验收；重要的工程隐蔽验收应通 知质量监督和设计单位共同参加验收；若承包人同一分项工程验收两 次仍不合格，则以后每增加一次验收， 承包人向发包 人支付违约金 2000 元。如出现未经验收就强行进行隐蔽施工，承包人向发包人支付 10 万元/ 每次的违约金， 并且发包人有权暂停支付该部分进度款， 直至发包人确认该部分工程合格为止，并通报相关 部门，由此延误的的 工期由承包人负责 。

1 6.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的 承担方式和计算方法： / 。

16.2.3 因承包人违约解除合 同

关于承包人违约解除合同的特别约定： / 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编 制 的其他

文件 的 费用承担方式： / 。 1 7. 不可抗力 1 7 .1 不可抗力的确认 除通用合同条款约定的不可抗力事件之外， 视为不可抗力的其他情形： ⑴.湖南地区发生 6 级以上的地震； ⑵ . 邵 阳 市地区持续 1 天 10 级以上的大风； ⑶.邵阳市地区持续降水 24 小时且降雨量为 210 mm 以上；⑷.邵 阳市地 区 39 摄 氏度以上并持续 3 天的高温天气；⑸.其它：政府部门发文禁止施工的情况 。 1 7.4 因不可抗力解除合同 合 同 解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。 1 8. 保险 1 8 .1 工程保险

关于工 程 保险的特别约定： 承包人必须为所有进入现场的职工办理意外伤害保险和工伤保险， 并为施工场地内 承包人的 自有人员生命财产及施工机械设备办理保险，支付保险费用。承包人按施工安全规范采取预防事故 的 措 施， 确保施工安全和第三者安全，承包人负责所有参与施工人员的人身意外保险； 凡施工中发生的一切安 全事故，均由承包人承担 责任，并依法进行经济赔偿 。 1 8 .3 其他保险

关 于其他保险的约定： 承包人自行决定 。

承包人 是否应为其施工设备等办理财产保险： 承包人自行决定 。

1 8.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 如有，双方协商 。

20. 争议解决

2 0.3 争议评审

合 同 当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： / 。

20.3.1 争议评审小组 的确定

争议评审小组成员的确 定： / 。

选 定 争议评审员的期限： / 。

争议评 审小组成员的报酬承担方式： / 。

其他事项的约定： / 。

20.3.2 争议评审小组 的决定

合 同 当事人关于本项的约定： / 。

2 0.4 仲裁或诉讼

因合 同 及合同有关事项发生的争议， 按下列第 2 种方式解决：

(1 ) 向 / 仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向 邵东市 人民法院起诉。

附 件

协议书附 件：

附 件 1：承包人承揽工程项目一览表

专 用 合同条款附件：

附 件 2：发包人供应材料设备一览表

附 件 3：工程质量保修书

附件 4：主要建设工程文件目录

附件 5 ：承包人用于本工程施工的机械设备表

附 件 6：承包人主要施工管理人员表

附 件 7：分包人主要施工管理人员表

附 件 8：履约担保格式 (经评审最低投标价法中标履约担保格式见本章附件 4-1)

附 件 9：预付款担保格式

附件 10：支付担保格 式

附件 11：暂估价一览 表

说 明 ：请招标人根据《建设工程施工合同 (示范文本)》( GF -2017-0201)的附件格式填写相关内容 附件 4-1-1 ：经评审最低投标价法中标履约担保格式

履约保函 (格式 )

( 受益人名称 )：

鉴于你方作为招标人 已经于 年 月 日向 公司 (以 下称 中标人 )发出 (招标项目及标段) 发出中标通知书 ，我方愿意无条件、不可撤销地就中标人履行 与你方签订的工程建设合同义务，向你方出具 见索即付保函：

1 ．本保函最高担保金额人民币 (大写) 元 ( ￥ )。

2 ．本保函有效期自保函签发之日起至合同约定的主要义务履行完毕止，或者至我方收到你 方 与中标人 共同签署的解 除工程建设合同的书面通知书，或者建设工程中止施工超过 3 个月的书面通知书止。但本保函 有效期最 迟不超过 年 月 日。

3 ．在本保函有效期内，因中标人未能按 照合同约定履行义务时， 我方在收到你方提出的书面索赔通知 以 及本保函原件后， 在 10 个工作日内无条件地向你方支付累计总额不超过本保函第 1 款约定的经济赔偿金。

4 ．你方的索赔通知应当符合下列要求：

( 1 )索赔通知应当列明索赔金额，由你方加盖单位公章和法定代表人印章；

( 2 ) 提 交索赔通知的同时出具一份书面申明，申明索赔款项并未由中标人或其委托代理人直接或间接 地 支付给你方；

( 3 )索赔通知书必须在本保函有效期内邮寄或送达以下地址： 。

5 ．你方和中标人变更合同时，我方承担本保 函规定的义务不变。

6 ．本保函 项下的权利不得转让或设定担保。

7 ．本保函有效期届满，或者我方收到你 方与中标人共同签署的解除工程建设合同的书面通知书， 或者

建设工程项目中止施工超过 3 个月 的书面通知书后，无论是否将保函原件退回我方，本保函自行失效。我方 在本保函项下的保证责任解除，此后提出的要求我方履行 担保责任的主张无效。

8 ． 本 保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

开立人： (盖 章 )

法定代表人 (负责人) ： (签字或盖章)

地址：

邮 政编码：

电话：

传真：

年 月 日

附件 4-1-2 ：经评审最低投标价法中标履约担保格式

建设工程施工履约 保证保险

致： (招标人名称) ：

鉴于 (以下简称中标人 )于 年 月 日参加你方组织的

(招标项目及标段) 施工 的招标投标，并收到你方发出的中标通知书。现中标人向我方投保建设工程施工合

同 履约保证保险 (保险单号：

贵方提供 如 下保证保险：

)。我方愿就中标人履行《建设工程施工合同》约定的义 务 向

一、保证保险金 额

我方承担的履约保 证保险的保险金额 (最高限额) 为人民币 (大写) 元 ( ￥ ) 。

二、保证保险的 责任范围

在保险期间内， 中标人 (投保人) 因自身原因未按照与招标人 (被保险人) 签订的《建设工程施工合同》 (合同编号 )履行相关义务，导致工程竣工延误或工程质量不符合建设工程 施工合同要求，给被保 险人造成直接经济损失的，被保险人可向保险人提出索赔，保险人按照保险合同的约 定承 担损失赔偿责任。

三、代偿 的安排

贵方要求我方承担保证保险责任的， 应向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支 付款项应到达的帐号，并附有说明中标人违约造 成贵方损失情况的证明材料。

我方收到贵 方 的书面索赔通知及相应证明材料后，在 10 个工作日内进行核定后，按照保险合同的约定 承诺承担保证保险责 任。

四、 保 单凭证有效期

本保单凭证的有效期自 年 月 日零时起至 年 月 日二十四时止。 (即：保险合同签发之日起至合同到期之日止， 具体以保险合同载明为准。 )

五、争议解决方 式

本保单凭证 ( 函 )发生争议协商解决不成，按以下方式解决：提交 诉讼 九、本保险保单 凭证 /保函未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险保单凭证 /保函自保险人或授权代理人签字并加 盖公章之日起生效。

保险 人名称：

地 址： 邮政编码：

电 话： 日 期： 年